Договор бытового подряда на изготовление мебели

Договор подряда (изготовление, доставка, монтаж мебели по индивидуальному заказу)

Договор бытового подряда на изготовление мебели

Покосившаяся тумба, потрескавшаяся краска на столешнице, поцарапанная поверхность плиты. Всё это неполный перечень недостатков, которые граждане могут наблюдать у себя в доме после некачественной установки мебели.

А может быть эти недостатки появились еще раньше: при ее изготовлении.

Как разобраться, кто виноват; к кому предъявлять претензии; кто будет возмещать денежные средства за плохое качество мебели? Об этом расскажем в нашей статье.

Правильный выбор изготовителя/продавца/установщика является условием отсутствия проблем юридического свойства в будущем.

При определении такого лица следует обращать внимание на:

  • Отзывы реальных покупателей (заказчиков). Рекомендуем обращать внимание на такие отзывы, которые размещаются на независимых, зарекомендовавших себя сайтах;
  • Опыт работы изготовителя (продавца, установщика);
  • Хорошая репутация (т.е. отсутствие многочисленных судебных споров, мирное урегулирование вопросов клиентов);
  • Демонстрация желания оформления договорных отношений, в том числе фактов продажи, приемки, доставки, составления других документов.

Приобретении нового мебельного гарнитура или отдельных частей из него ответственная задача, поскольку предполагается, что мебель будет служить долгое время. В связи с этим продавцы мебели обязаны доводить до сведения покупателей в наглядной форме (каталоги, информация на странице в Интернет, стенды) такие важные сведения как:

  • Назначение данной мебели;
  • Материалы, из которых изготовлена мебель и которые использованы при ее отделке (самым ценным материалом является массив древесины, однако он имеет и высокую цену;
  • наиболее популярным остается древесно-стружечная плита, имеющая много разновидностей);
  • Способы и сроки доставки мебели.

________________________________________________________________________________

ПОКУПКА + ДОСТАВКА + УСТАНОВКА: ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ: НА ЧТО ОБРАТИТ ВНИМАНИЕ СУД

ДОСТАВКА И МОНТАЖ

ПРОПУЩЕН СРОК ДОСТАВКИ

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

ВЫВОДЫ

________________________________________________________________________________

ПОКУПКА + ДОСТАВКА + УСТАНОВКА МЕБЕЛИ: ЗА ЧТО ПЛАТИТЬ

Организации и предприниматели, стремясь извлечь как можно больше выгоды, зачастую пытаются навязать дополнительные услуги. Например, при покупке мебели дополнительно могут идти ее доставка или установка. Сами по себе такие действия запрещены действующим законодательством. Важно в этом случае обращать внимание на конкретные условия договора, их формулировку.

Суды общей юрисдикции рассматривают следующую ситуацию как навязывание работ.

Если, намереваясь купить стол, клиент подписал договор, в котором указаны дополнительные работы по доставке этого стола, его установке с обязательной предоплатой, то такой договор будет противоречить Гражданскому кодексу РФ.

Следовательно, гарантией прав клиента является его возможность приобретать, заказывать только те работы и услуги, которые он намеревался заказать. Любое воздействие на его волю даже посредством отражения в договоре навязанных, ненужных услуг не допустимо.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕБЕЛИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ЗАКАЗУ: НА ЧТО ОБРАТИТ ВНИМАНИЕ СУД

Как правило, в судах заказчики ссылаются на несоответствие работы заказу. При этом судьи обращают внимание на эскиз мебели.

Если такого эскиза нет, то отсутствует возможность удостовериться в том, что работа не выполнена надлежащим образом. В этом случае суд обращает внимание лишь на то, что товар соответствует обычно предъявляемым требованиям.

Иными словами, кровать выполнена таким образом, что она предназначена для сна, стол для потребления пищи и т.д.

Таким образом, при заказе мебели по индивидуальному заданию следует составить ее эскиз и приложить к договору.

Кроме того, в дальнейшем имеет важное значение отражение претензий к покупателю в актах приемки-передачи или отдельно направляемых письмах. Такие претензии послужат доказательством несоответствия выполненной работы желаниям заказчика.

ДОСТАВКА И МОНТАЖ

Другим неприятным сюрпризом для заказчика могут явиться повреждения мебели, возникшие предположительно при доставке и установки мебели. Если такие повреждения обнаружились не сразу, не стоит отчаиваться.

Истинный характер повреждений поможет установить экспертиза.

Эксперт в заключении опишет причину появления царапин: носили ли они эксплуатационный характер, либо были связаны с повреждения при установке/доставки мебели.

Заключение эксперта поможет установить и надлежащего ответчика.

То есть если выяснится, что дефекты мебели были вызваны в процессе ее изготовления, но не из-за неаккуратной доставки, то и требования следует адресовать продавцу.

Иначе суд откажет в удовлетворении иска, а судебные расходы(включая оплату услуг представителей ответчика, судебную экспертизу, оплату проезда оппонентов и т.д.) придется возмещать истцу.

ПРОПУЩЕН СРОК ДОСТАВКИ

Другой часто встречающейся проблемой при заключении договора изготовления и доставки мебели выступает пропуск поставщиком срока доставки мебели.

В случае, если заказчиком была внесена предоплата, то за каждый день пропуска, исполнитель обязан уплачивать половину процента от суммы предварительной оплаты.

Например, сумма заказа мебельного гарнитура составила 50 тысяч рублей, а предоплата была внесена в размере 100%, значит за каждый день просрочки фирма обязана уплачивать 500 рублей.

НЕДОБРОСОВЕСТНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Фирмы и предприниматели могут действовать недобросовестно, вводя клиентов в заблуждение. В этом случае следует последовательно отставить свою позицию в суде, собирая все возможные доказательства. Суды в таких случаях, как правило, обращают внимание на отсутствие необходимых подтверждений со стороны ответчиков.

Пример из практики агентства

В юридическое агентство «ДФ» обратилась гражданка, которая хотела отказаться от договора и вернуть предоплату в размере 500 000 рублей за индивидуальный заказ мебельного гарнитура. Как ей пояснила мебельная фирма, согласившись расторгнуть договор, предоплата возвращена быть не может.

Предоплата, по словам фирмы, уже расходована на составление дизайна мебели, а также на производство замеров. Наши юристы указали, что, согласно нормам гражданского законодательства, потребитель вправе в любое время отказаться от договора, возместив фактическую стоимость произведенных работ.

Вместе с тем, мебельной фирмой не представлено достоверных доказательств наличия выполненного индивидуального дизайна. Так, истец обращалась в мебельную фирму 28 марта, между тем уже 29 марта она изъявила желание расторгнуть договор. Разработать индивидуальный дизайн мебели за такой короткий срок, когда истец не успела согласовать этот дизайн, невозможно.

Кроме того, согласно одному из пунктов договора работы по замеру производятся бесплатно. Суды первой и апелляционной интонаций согласились с нашими доводами и обязали вернуть ответчика предоплату в полном объеме.

ВЫВОДЫ:

Дела по изготовлению мебели на индивидуальный заказ, доставке и монтажу имеют множество подводных камней. Для успешного представления интересов следует обращаться к квалифицированным специалистам. Определить юридически значимые факты (сформировать предмет доказывания) и подтвердить эти факты (представить доказательства суду) помогут юристы агентства «ДФ».

Чтобы с нами связаться, звоните или записывайтесь на консультацию по телефону: +7 (343) 363-03-98

Источник: https://osincev.org/services/dogovornye-spory/dogovor-podryada-izgotovlenie-dostavka-montazh-mebeli-po-individualnomu-zakazu/

Договор подряда на изготовление мебели (работа выполняется иждивением заказчика; стоимость работ определена в договоре; условие о предоплате)

Договор бытового подряда на изготовление мебели

дата и место подписания

___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», влице ___(должность, ФИО)___, действующ__ на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с одной стороны, и___(наименование или ФИО)___, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___(должность, ФИО)___, действующего на основании ___(Устава, положения, доверенности или паспорта)___, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ

1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу по изготовлению мебели, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2. Качественные характеристики мебели, вид и количество изделий, пожелания Заказчика к дизайну, а также предполагаемые сроки выполнения работы указаны в задании Заказчика (Приложение N __).

1.3. Для изготовления мебели Подрядчик использует сырье и материалы, предоставляемые Заказчиком.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему Договору, составляет _____ (__________) рублей, включая НДС 18%.

2.2. Заказчик обязуется оплатить работу Подрядчика в следующем порядке:

2.2.1. В течение ___ (_______) банковских дней с момента получения оригинала счета Подрядчика уплатить ______% от суммы, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, путем перечисления соответствующих денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

2.2.2. В течение ___ (_______) банковских дней с момента получения от Подрядчика оригиналов следующих документов: акта выполненных работ, счета, счета-фактуры — перечислить на расчетный счет Подрядчика оставшуюся сумму в размере _________ руб.

2.3. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считается исполненным надлежащим образом с момента списания соответствующих денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязуется:

3.1.1. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика задания на изготовление мебели подготовить эскиз каждого изделия и направить эскиз на утверждение Заказчику. Утвержденный (подписанный) Заказчиком эскиз мебели становится неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.1.2. Не позднее ______ с момента согласования Сторонами эскизов мебели представить Заказчику расчет требуемого количества сырья и материалов, необходимых для изготовления мебели.

3.1.3. Не позднее _______ с момента получения от Заказчика сырья и материалов приступить к выполнению работы и завершить работу не позднее _______ с момента ее начала.

3.1.4. По окончании работ уведомить Заказчика о готовности продукции к приемке, согласовать дату приема-передачи результатов работ, подготовить к этой дате оригиналы документов, предусмотренных п. 2.2 настоящего Договора.

3.1.5. В день, согласованный Сторонами для приема-передачи изготовленной мебели, передать мебель по акту выполненных работ. В случае если у Заказчика имеются претензии к качеству результата работ, согласовать с Заказчиком сроки и порядок устранения выявленных недостатков.

3.2. Заказчик обязуется:

3.2.1. Не позднее ______ с момента подписания Сторонами настоящего Договора направить Подрядчику задание Заказчика.

3.2.2. Не позднее ______ с момента получения от Подрядчика эскизов мебели направить Подрядчику: а) согласие с разработанным эскизом;

б) возражения по существу.

3.2.3. Не позднее ________ с момента получения от Подрядчика расчета требуемого количества сырья и материалов, необходимых для изготовления мебели, поставить Подрядчику своими силами сырье и материалы по адресу: _____________ и передать по накладной ТОРГ-12.

3.2.4. По получении от Подрядчика уведомления о готовности продукции к приему-передаче согласовать дату, принять результат работ не позднее согласованной даты.

3.2.5. Оплатить выполненную работу в соответствии с условиями настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Подрядчик несет ответственность за соответствие изготавливаемой мебели требованиям задания Заказчика и утвержденного Заказчиком эскиза. В случае изготовления некачественной продукции и/или не соответствующей указанным требованиям Заказчик вправе по своему выбору:

4.1.1. Потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в дополнительно согласованный Сторонами срок.

4.1.2. Потребовать от Подрядчика безвозмездно выполнить работу заново.

4.1.3. Отказаться от исполнения настоящего Договора и потребовать возмещения причиненных документально подтвержденных убытков.

4.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты работы Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты штрафа в размере _____ руб. за каждый день просрочки.

4.3. В случае нарушения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. п. 3.2.1 — 3.2.4 настоящего Договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере ______ руб. за каждый день просрочки.

4.4. В случае нарушения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п. п. 3.1.1 — 3.1.5 настоящего Договора, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплаты неустойки, предусмотренной п. 4.3 настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Разногласия между сторонами, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.

5.2. В случае если результат переговоров не будет достигнут, Стороны передают спор в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.3. В остальном, не урегулированном настоящим Договором, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно:

6.2.1. По письменному соглашению Сторон.

6.2.2. В одностороннем порядке в случаях, предусмотренных п. 5 ст. 709, п. п. 2 — 3 ст. 715, п. 3 ст. 716, ст. 717, п. 2 ст. 719, п. 3 ст. 723, п. 2 ст. 731, п. 3 ст. 737 Гражданского кодекса Российской Федерации, при условии письменного уведомления контрагента о расторжении не менее чем за _____ до даты предполагаемого расторжения.

6.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

———————————

В соответствии с п. 2 ст. 703 ГК РФ по договору подряда, заключенному на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику.

Источник: http://xn----ctbbbejw6bbbwcle.xn--p1ai/index.php?doc=1869

Договор бытового подряда на изготовление мебели

Договор бытового подряда на изготовление мебели

Договор №_______

бытового подряда на изготовление мебели

г. Владимир «____»_____________ 20___г.

Индивидуальный предприниматель , действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации серия 33 № от 10.05.

07, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и, и гр-н (-ка) ______________________________________________________________________________________, паспорт: серия ______, N__________________, выдан ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется осуществить по заданию Заказчика изготовление мебели в соответствии со спецификацией и дизайнерским чертежом, сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Работа выполняется Подрядчиком из его материалов, его силами и средствами.

1.3. Готовые изделия являются индивидуальными по размеру, конфигурации, комплектации, замене и возврату не подлежат.

2. ЦЕНА РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

2.1. Цена подлежащей выполнению работы по настоящему договору определяется по соглашению сторон и составляет: ___________________________________________________

2.1.1.оплата за материал Подрядчика — __________ (______________________________________________________________________)рублей;

2.1.2.оплата за выполнение работ-_________ (________________________________________________________________________)рублей.

2.2. Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость материала, указанного в п. 2.1.1. в момент подписания настоящего договора.

Окончательный расчет производится Заказчиком за сутки до передачи ему Подрядчиком готовых к монтажу изделий.

2.3. Если фактические расходы Подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы, Подрядчик имеет право на оплату работы по цене, указанной в п. 2.1 настоящего Договора, если Заказчик не докажет, что полученная Подрядчиком экономия повлияла на качество выполненной работы.

2.4. Дополнительные работы (например, доставка мебели до квартиры Заказчика и монтаж, доставка и монтаж мебели за пределами г. Владимира и т. д.), не предусмотренные настоящим договором и спецификацией, оплачиваются отдельно по отдельному договору.

2.5. Форма расчетов — наличная и безналичная. Оплата считается произведенной Заказчиком в день поступления денежных средств в кассу Подрядчика или их зачисления на его счет в банке.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик:

3.1.1. несет риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и оборудования;

3.1.2. несет риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком.

3.1.3.Самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика, привлекает к выполнению работ или их части третьих лиц. При этом ответственность за работу третьих лиц несет Подрядчик.

3.1.4. Обязан немедленно предупредить Заказчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят качеству результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

3.1.5.

При возникновении необходимости в проведении дополнительных работ и в связи с этим — в существенном повышении цены работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору, Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально по смете цены работы, он вправе отказаться от договора, уплатив Подрядчику понесенные им затраты,

Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости повышения цены работы, указанной в п. 2.1 настоящего договора, обязан выполнить работу по цене, определенной в настоящем договоре подряда.

3.1.6. По результатам замеров производит уточненный расчет стоимости заказа.

3.1.7. Оформляет договор и эскизы изделий, которые подписываются Заказчиком, при условии предоставления Заказчиком всех необходимых для этого сведений.

3.1.8.Изготавливает мебель согласно утвержденному Заказчиком чертежу (эскизу) и в соответствии со спецификацией.

3.1.9.При отсутствии задолженности Заказчика передает изготовленную мебель Заказчику или уполномоченному им лицу.

3.1.10.За свой счет исправляет все недостатки своей работы, произошедшие и заявленные Заказчиком в течение 6 (шести) месяцев с даты передачи изготовленной мебели. Указанный гарантийный срок не применяется, если установку и доставку мебели производил не Подрядчик.

Источник: https://pandia.ru/text/77/248/51151.php

Образец договора подряда

Договор бытового подряда на изготовление мебели

Договор подряда – это гражданско — правовой договор. По нему подрядчик обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат. Заказчик обязуется его принять и оплатить. Важно, чтобы в договоре были прописаны все его существенные условия. Иначе суд может признать, что договор не был заключен.

Заказчику в договоре подряда нужно проверить существенные условия – предмет и срок выполнения работ. Также некоторые суды относят к существенным условие о цене. Кроме того, существенными будут все те условия, по которым любая из сторон хочет достичь соглашения.

Если в договоре не будет хотя бы одного из существенных условий, суд может признать его незаключенным. Есть случаи, когда это будет выгодно заказчику, но может повлечь и негативные последствия. Он не сможет:

  • потребовать, чтобы подрядчик выполнил работы по договору;
  • предъявить договорные санкции, если подрядчик нарушит обязательства;
  • взыскать с подрядчика убытки от такого нарушения.

В то же время сторона может подтвердить действие договора, например, если подрядчик приступит к выполнению работ. Тогда он не сможет требовать, чтобы договор признали незаключенным, если такое поведение противоречит принципу добросовестности (п. 3 ст. 432 ГК РФ).

Договор подряда: образец

Здесь вы можете скачать разные виды договора подряда, которые содержат все необходимые условия:

Предмет договора подряда

По договору подряда подрядчик обязан выполнить по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат (п. 1 ст. 702 ГК РФ).

Договор подряда на выполнение работ обычно содержит условия, на основании которых можно определить о какой именно работе идет речь и какой результат нужен заказчику.

Однако не обязательно отражать эту информацию в самом договоре подряда. Ее можно конкретизировать в отдельных приложениях – техническом задании или смете.

Работа (процесс) по договору

Законодатель в пункте 1 статьи 703 Гражданского кодекса РФ уточнил, что по договору подряда заказчик должен изготовить или переработать (обработать) вещь либо выполнить другую работу. Однако в договоре недостаточно просто указать обязанность подрядчика «обработать вещь». Нужно указать виды работ, их наименование, содержание и объем.

Кроме того, иногда важно указать объект, на котором должны проходить работы. Например, если заказчику нужно, чтобы подрядчик оштукатурил крыльцо, то важно согласовать, о каком именно крыльце идет речь.

Другой пример – обязанность подрядчика установить рекламную конструкцию.

Если из условий договора будет непонятно, где именно должна стоять эта конструкция, то невозможно будет установить и конкретные содержание, виды и объемы работ.

Результат работ по договору

Работы по договору подряда направлены на достижение определенного результата. В этом состоит основное отличие от оказания услуг, где заказчика в первую очередь интересует сам процесс, а не итог.

Поэтому в договоре важно указать результат, к которому должны привести подрядные работы.

Так, если заказчику нужно, чтобы подрядчик изготовил стол, то необходимо указать его конкретные параметры: размеры, материалы, вид наружной обработки и т. д.

Договор подряда: образец формулировок:

  1. «Результатом Работы будет являться научно-проектная документация в электронном виде в форматах.doc и.pdf».
  2. «Качественные характеристики Мебели, ее вид, количество, комплектность, комплектация указываются в Задании Заказчика (приложение 1), которое является неотъемлемой частью настоящего договора».

Срок выполнения работы по договору подряда

Срок выполнения работ включает срок начала и срок окончания. Если из договора будет невозможно определить любой из них, то возникнет риск, что договор признают незаключенным. Также можно предусмотреть сроки завершения отдельных этапов работы – промежуточные сроки (п. 1 ст. 708 ГК РФ).

Цена работ и порядок оплаты по договору

Цена работ должна покрывать издержки подрядчика и включать его вознаграждение (п. 2 ст. 709 ГК РФ). Можно установить одну общую сумму за всю работу или ставки за каждую единицу выполненной работы.

Договор подряда: образец формулировок:

 «1. Общая цена всех Работ, материалов и оборудования, необходимых для выполнения Работ по настоящему Договору (далее – Цена договора), является твердой и составляет сумму в размере 100 000 руб. 00 коп., в том числе НДС 18 процентов – 15 254 руб. 00 коп.».

В договоре подряда можно предусмотреть:

  • полную предоплату работ;
  • оплату работ после того, как подрядчик их завершит;
  • плату по этапам выполнения работы;
  • сочетание этих порядков оплаты.

Причем срок оплаты можно привязать к моменту, когда подрядчик сдаст работы или наступят иные обстоятельства (п. 1 ст. 314 ГК РФ).

Так, Президиум Верховного суда РФ признал допустимым условие, по которому срок оплаты работ субподрядчика исчисляется с момента, когда генеральный подрядчик сдаст их результат заказчику или когда получит от него оплату (ответ на вопрос 2 Обзора судебной практики от 26 апреля 2017 г. № 2 (2017)). Однако может случиться так, что генподрядчик не сдаст результат заказчику или не получит от него оплаты в срок согласно договору между ними или в разумный срок (если договор не определяет конкретного срока). В такой ситуации субподрядчик все же сможет требовать оплаты своих работ до того, как наступят соответствующие обстоятельств. Это следует из пункта 23 постановления № 54.

Если стороны не укажут в договоре стоимость работ, то это не освободит заказчика от оплаты.

Обязанности подрядчика

Нужно установить требования к качеству результата работ и закрепить обязанность подрядчика разработать, согласовать и сдать заказчику результат работы согласно договору, техническому заданию заказчика, техническим условиями и иным документам. Можно указать цели, для которых заказчик планирует использовать результаты работ. В таком случае заказчику будет легче доказать ненадлежащее качество, если результаты будет невозможно использовать по назначению (п. 1 ст. 721 ГК).

Если для заказчика это принципиально, то он может закрепить обязанность подрядчика выполнить работы способом, который определит заказчик. Если такого условия в договоре не будет, то подрядчик будет сам определять способ.

По общему правилу материалы для выполнения работ предоставляет подрядчик. Но если этим решил заняться заказчик, то стоит отдельно обговорить обязанность подрядчика рационально использовать материалы.

Кроме того, не лишним будет установить его обязанность возместить убытки от случайного повреждения или утраты материалов, оборудования или иного имущества заказчика.

Если такую обязанность не закрепить, то риски будет нести заказчик.

Заказчику необходимо решить, согласен ли он на то, что работу будет выполнять не только подрядчик, но и третьи лица, которых он привлечет, – субподрядчики. По умолчанию у подрядчика будет такое право (п. 1 ст. 706 ГК). Причем он сможет привлечь в качестве субподрядчика даже самого заказчика.

В то же время в договоре можно закрепить обязанность подрядчика выполнять работу лично. В таком случае он не сможет привлекать субподрядчиков. Но это может стать причиной дополнительных рисков для заказчика.

Если заказчик не против субподрядчиков, то стоит закрепить право контролировать их выбор. Пусть подрядчик согласовывает кандидатуры с заказчиком.

Иная ситуация, если суть работы такова, что подрядчик будет привлекать множество субподрядчиков и заказчик не сможет оперативно согласовывать их всех. В таком случае стоит предусмотреть хотя бы обязанность подрядчика извещать заказчика о привлечении конкретного субподрядчика. При этом также нужно закрепить право заказчика возражать против привлечения того или иного субподрядчика.

Если подрядчик получит право привлекать субподрядчиков, то будет выступать в роли генерального подрядчика (п. 1 ст. 706 ГК). При этом в строительстве даже появился отдельный термин – «договор генерального подряда».

Контроль за ходом работ по подрядному договору

Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, которую выполняет подрядчик (п. 1 ст. 715 ГК РФ). Однако законодатель не указал конкретных прав заказчика и обязанностей подрядчика, которые связаны с процессом проверки. Чтобы избежать споров, стоит уточнить эти моменты в договоре.

Если во время проверки заказчик обнаружит, что подрядчик не выполнил работы надлежащим образом, то не сможет сразу отказаться от исполнения договора. Нужно сначала назначить подрядчику «разумный срок», чтобы устранить недостатки (п. 3 ст. 715 ГК РФ). Лучше заранее обговорить такой срок в договоре.

Порядок сдачи-приемки выполненных работ

Чтобы согласовать порядок сдачи-приемки работ, нужно указать:

  • сроки приемки результатов работы: либо поэтапная сдача, либо единовременная после того, как подрядчик выполнит все работы;
  • перечень лиц, которые будут участвовать в приемке, если это уже известно, или порядок подтверждения полномочий таких лиц, если стороны еще не определили их кандидатуры;
  • место приемки выполненной работы;
  • документ, который стороны будут оформлять по результатам приемки работ, – как правило, акт сдачи-приемки выполненных работ;
  • порядок приемки и сроки, в которые заказчик должен подписать акт сдачи-приемки выполненных работ либо мотивированный отказ от подписания;
  • порядок и сроки, которые должен соблюсти подрядчик, чтобы исправить недостатки по замечаниям заказчика в мотивированном отказе от подписания акта сдачи-приемки работ;
  • порядок новой сдачи-приемки выполненных работ после того, как подрядчик исправит недостатки по замечаниям заказчика.

См. как правильно составить договор аренды оборудования (образец) >>

Источник: https://www.buhsoft.ru/article/1051-dogovor-podryada-obrazets-i-blanki

НарушениямБой
Добавить комментарий